Rectifications & réaménagements faits :
Même s’il est incontestable que les partenaires écoles et familles ont été associés à ce projet lors de différentes rencontres avec la ville et l’architecte, il semble que la maîtrise d’œuvre n’ait pas reçu l’agrément des différentes parties.
Le choix des matériaux s’est révélé de piètre qualité et des options (telles que la pissotière dans les sanitaires garçons) laissent quelques interrogations à un moment où l’on s’interroge sur le respect de l’intimité de chacun.
La vigilance de l’école, des Associations de Parents d'Elèves avec le concours du personnel de service révélant les failles a permis les rectifications nécessaires et la pose d’un carrelage dans la globalité des sanitaires.
Tout cela permet désormais d'éviter tous les accidents survenus et désagréments divers.
Nous regrettons cependant l'oubli de pose de carrelage à l’intérieur des cabines garçons, des travaux insuffisants pour faciliter l’évacuation d’eau après passage du jet.
Même s’il est incontestable que les partenaires écoles et familles ont été associés à ce projet lors de différentes rencontres avec la ville et l’architecte, il semble que la maîtrise d’œuvre n’ait pas reçu l’agrément des différentes parties.
Le choix des matériaux s’est révélé de piètre qualité et des options (telles que la pissotière dans les sanitaires garçons) laissent quelques interrogations à un moment où l’on s’interroge sur le respect de l’intimité de chacun.
La vigilance de l’école, des Associations de Parents d'Elèves avec le concours du personnel de service révélant les failles a permis les rectifications nécessaires et la pose d’un carrelage dans la globalité des sanitaires.
Tout cela permet désormais d'éviter tous les accidents survenus et désagréments divers.
Nous regrettons cependant l'oubli de pose de carrelage à l’intérieur des cabines garçons, des travaux insuffisants pour faciliter l’évacuation d’eau après passage du jet.
Soucis occasionnés par les travaux de l'année dernière dans le cadre de l'école concernant les sanitaires extérieurs
Dans le cadre des travaux du parc et d'une partie de l'extension de la cour de l'école Mauriceau, les sanitaires extérieurs ont été refaits l'année dernière. Or, l'équipe encadrante et les enfants rencontrent nombre de soucis depuis leur réfection.
Le GPC tente depuis l'année dernière d'obtenir des améliorations et réparations nécessaires.
Le projet a été mal pensé et est inadapté pour une collectivité scolaire de grand effctif.
Nous constatons malfaçons et mise en place de mauvais matériaux par les prestataires choisis par la Mairie.
Ces sanitaires ne permettent pas dans l'état actuel des choses une hygiène maximale de la part des dames de services.
Il s'est déroulé plusieurs accidents depuis l'année dernière (dont un qui a nécessité 6 points de suture à un petit garçon de 8 ans) dû à l'installation de portes non adaptées et non sécurisées.
L'installation d'anti-pinces doigts avait été demandé depuis des mois.
L'historique de nos démarches est long, mais voici un court résumé :
Suite à la réunion du 28 juin dernier réunissant les APE, Mr Luboz, l'architecte et les représentants de la Mairie en charge des travaux (dont Mr Lemoine) ainsi que Mme Baillet (Adjoint au Maire déléguée à l’Éducation, l'enfance et la réussite Éducative), il a été listé et acté les réparations nécessaires. Celles-ci devant -être faites durant l'été, où le Centre de Loisir a été fermé 6 semaines.
Ce n'a pas été le cas.
S'en est suivi plusieurs démarches de la part du directeur de l'école, du Directeur du Centre de Loisirs et des Associations de Parents d’Élèves, nous avons réabordé le sujet épineux lors du Conseil le 5 novembre dernier, dont ces deux courriers ci-dessous.
Vous trouverez tous les détails dans ces courriers du GPC,
auquel la PEEP et la FCPE ont désiré se joindre :
l'un en date du 13 septembre dernier, l'autre du 22 novembre photos à l'appui.
Voici une réponse de la Mairie qui nous a été envoyée en date du 11 décembre 2013, suite au dernier courrier
"Mesdames,
J’ai le plaisir de vous informer que les problématiques liées aux toilettes de l’école Mauriceau seront très prochainement solutionnées. Ainsi durant les vacances de Noël, les faïences seront réalisées sur les murs dans les circulations de sanitaires (sur une hauteur de 1,50m). Concernant le sol, celui-ci restera en l’état. En revanche, les siphons de sol et les anti-pinces doigts seront changés. Les réglages de groom, la pose de butées, le remplacement du radar de présence défectueux, le réglage de la minuterie ainsi que la refixation de briques seront également réalisés.
Espérant avoir répondu à vos attentes, je reste à votre disposition.
Marie-Christine BAILLET
Maire-Adjoint délégué à l’Education, à la Réussite Educative, à l’Enfance et à Enfance Pratique"
Dans le cadre des travaux du parc et d'une partie de l'extension de la cour de l'école Mauriceau, les sanitaires extérieurs ont été refaits l'année dernière. Or, l'équipe encadrante et les enfants rencontrent nombre de soucis depuis leur réfection.
Le GPC tente depuis l'année dernière d'obtenir des améliorations et réparations nécessaires.
Le projet a été mal pensé et est inadapté pour une collectivité scolaire de grand effctif.
Nous constatons malfaçons et mise en place de mauvais matériaux par les prestataires choisis par la Mairie.
Ces sanitaires ne permettent pas dans l'état actuel des choses une hygiène maximale de la part des dames de services.
Il s'est déroulé plusieurs accidents depuis l'année dernière (dont un qui a nécessité 6 points de suture à un petit garçon de 8 ans) dû à l'installation de portes non adaptées et non sécurisées.
L'installation d'anti-pinces doigts avait été demandé depuis des mois.
L'historique de nos démarches est long, mais voici un court résumé :
Suite à la réunion du 28 juin dernier réunissant les APE, Mr Luboz, l'architecte et les représentants de la Mairie en charge des travaux (dont Mr Lemoine) ainsi que Mme Baillet (Adjoint au Maire déléguée à l’Éducation, l'enfance et la réussite Éducative), il a été listé et acté les réparations nécessaires. Celles-ci devant -être faites durant l'été, où le Centre de Loisir a été fermé 6 semaines.
Ce n'a pas été le cas.
S'en est suivi plusieurs démarches de la part du directeur de l'école, du Directeur du Centre de Loisirs et des Associations de Parents d’Élèves, nous avons réabordé le sujet épineux lors du Conseil le 5 novembre dernier, dont ces deux courriers ci-dessous.
Vous trouverez tous les détails dans ces courriers du GPC,
auquel la PEEP et la FCPE ont désiré se joindre :
l'un en date du 13 septembre dernier, l'autre du 22 novembre photos à l'appui.
Voici une réponse de la Mairie qui nous a été envoyée en date du 11 décembre 2013, suite au dernier courrier
"Mesdames,
J’ai le plaisir de vous informer que les problématiques liées aux toilettes de l’école Mauriceau seront très prochainement solutionnées. Ainsi durant les vacances de Noël, les faïences seront réalisées sur les murs dans les circulations de sanitaires (sur une hauteur de 1,50m). Concernant le sol, celui-ci restera en l’état. En revanche, les siphons de sol et les anti-pinces doigts seront changés. Les réglages de groom, la pose de butées, le remplacement du radar de présence défectueux, le réglage de la minuterie ainsi que la refixation de briques seront également réalisés.
Espérant avoir répondu à vos attentes, je reste à votre disposition.
Marie-Christine BAILLET
Maire-Adjoint délégué à l’Education, à la Réussite Educative, à l’Enfance et à Enfance Pratique"
Photos et courrier envoyés à Mr Pietrasanta, Mme Baillet et Mr Lemoine
le 22 novembre 2013
"Monsieur le Maire,
Madame Baillet,
Monsieur Lemoine,
Malgré nos multiples relances et les démarches du Directeur de l’école, nous avons le regret de constater que la sécurité des enfants ainsi qu’une hygiène optimale n'est toujours pas assurée à l'école Mauriceau concernant les nouveaux sanitaires extérieurs.
Des anti pince doigts ont certes été posés sur certaines portes de toilettes durant les vacances de Toussaint quelques jours après un accident grave supplémentaire ayant nécessité 6 points de suture.
Mais nous nous demandons :
- Comment est-il possible qu'un architecte ait choisi ce système de portes pour une collectivité d'enfants ?
- Pourquoi a-t-il fallu attendre des mois et plusieurs accidents pour qu'elles soient sécurisées ?
- Comment est-il possible qu'il manque encore des anti-pinces doigts sur trois portes de toilettes à la mi-novembre ?
Cela nous parait inadmissible.
Il est peut-être utile de rappeler l’historique relatif à ces travaux : Suite à la réunion d’accord le 28 juin dernier, les rectifications de travaux ainsi que la pose de sécurités sur les portes devaient se dérouler durant l’été (centre de loisir fermé tout l’été pour cela), ce qui n’a pas été le cas.
Des petites rectifications ont été faites depuis la rentrée scolaire, non la globalité, qui ont dû être stoppées car les prestataires intervenaient lors des récréations et pauses méridiennes (soudure au milieu des enfants, cigarettes à la bouche,..).
Il nous a fallu attendre la rentrée de Toussaint pour voir poser certains des anti-pinces doigts demandés, malgré plusieurs accidents, soit après plus de 3 mois de retard, sans réaliser tout ce qui avait été convenu !
Par ailleurs, les sols intérieur et extérieur (de nature déjà glissante) de ces toilettes sont toujours inégaux. Il reste donc en permanence des flaques d'eau stagnante. Au delà du problème d'hygiène permanent, que va-t-il se passer quand le gel va arriver ?
Outre les erreurs du projet de l’architecte, les diverses malfaçons, le matériel de mauvaise qualité qui se détériore rapidement (loquets de fermeture de portes de toilettes, état des murs), une gouttière non en PVC (sorte de fonte ?) s’étant désaxée facilement aurait pu le mois dernier blesser des enfants lorsqu’elle est tombée (sur le temps de la récréation de l’après-midi) !
Comment cela est-il possible ?
Sa réparation n’est toujours pas terminée (voir photos ci-jointes).
Enfin, nous avons pu remarquer qu'une des grilles d'évacuation des eaux usées à côté des sanitaires dans la cour n'est pas scellée.
Les enfants peuvent donc la soulever et se coincer les doigts ou une main.
Vous dire encore que la pissotière et les lavabos ont été pensés plutôt pour des maternelles.
Une majorité de garçons évitent cette pissotière commune (voir photo) qui ne prête pas à être à l’aise.
Le personnel de service a de grandes difficultés pour entretenir l’hygiène de ces sanitaires.
Le carrelage prévu à bonne hauteur sur les murs (notamment autour des toilettes et de la pissotière) n’a toujours pas été mis en place.
Sur le plan de l’encadrement, la surveillance de ces sanitaires en l’état actuelle des choses nécessite une grande attention du personnel de l’école (nous connaissons les difficultés d’encadrement sur les écoles).
Les contribuables asniérois que sont les parents d’élèves de l’école Mauriceau ont dû jouer certes de malchance entre le fait qu’un architecte n’ait pas su penser un projet d’une collectivité d’école élémentaire de 450 enfants, le souci budgétaire sans doute et certainement le choix du ou des prestataires !
Aussi, nous avons le devoir de vous informer que nous soutiendrions une plainte de famille si malheureusement un autre accident grave survenait.
Vous trouverez ci-joint une série de photos prises lors de notre dernière visite afin que vous ayez une vision assez claire de la situation en détail (ou qu’éventuellement vous puissiez en faire part au(x) prestataire(s) concerné(s)).
Suite à une première réunion du 28 juin afin de lister et acter les rectifications, un courrier des APE listant précisément les divers soucis persistants en date du 13 septembre, les remontées régulières du Directeur de l’école et les informations données à Mme Bitton-Cohen lors du Conseil d’école le 5 novembre, nous sommes dubitatifs devant la proposition d’une réunion supplémentaire et craignons encore une perte de temps.
Nous comptons sur vous pour que ces problèmes soient réglés au plus vite et que tous, encadrants comme parents, puissent être enfin sereins.
Sincèrement.
GPC Mauriceau PEEP Mauriceau FCPE Mauriceau "
Madame Baillet,
Monsieur Lemoine,
Malgré nos multiples relances et les démarches du Directeur de l’école, nous avons le regret de constater que la sécurité des enfants ainsi qu’une hygiène optimale n'est toujours pas assurée à l'école Mauriceau concernant les nouveaux sanitaires extérieurs.
Des anti pince doigts ont certes été posés sur certaines portes de toilettes durant les vacances de Toussaint quelques jours après un accident grave supplémentaire ayant nécessité 6 points de suture.
Mais nous nous demandons :
- Comment est-il possible qu'un architecte ait choisi ce système de portes pour une collectivité d'enfants ?
- Pourquoi a-t-il fallu attendre des mois et plusieurs accidents pour qu'elles soient sécurisées ?
- Comment est-il possible qu'il manque encore des anti-pinces doigts sur trois portes de toilettes à la mi-novembre ?
Cela nous parait inadmissible.
Il est peut-être utile de rappeler l’historique relatif à ces travaux : Suite à la réunion d’accord le 28 juin dernier, les rectifications de travaux ainsi que la pose de sécurités sur les portes devaient se dérouler durant l’été (centre de loisir fermé tout l’été pour cela), ce qui n’a pas été le cas.
Des petites rectifications ont été faites depuis la rentrée scolaire, non la globalité, qui ont dû être stoppées car les prestataires intervenaient lors des récréations et pauses méridiennes (soudure au milieu des enfants, cigarettes à la bouche,..).
Il nous a fallu attendre la rentrée de Toussaint pour voir poser certains des anti-pinces doigts demandés, malgré plusieurs accidents, soit après plus de 3 mois de retard, sans réaliser tout ce qui avait été convenu !
Par ailleurs, les sols intérieur et extérieur (de nature déjà glissante) de ces toilettes sont toujours inégaux. Il reste donc en permanence des flaques d'eau stagnante. Au delà du problème d'hygiène permanent, que va-t-il se passer quand le gel va arriver ?
Outre les erreurs du projet de l’architecte, les diverses malfaçons, le matériel de mauvaise qualité qui se détériore rapidement (loquets de fermeture de portes de toilettes, état des murs), une gouttière non en PVC (sorte de fonte ?) s’étant désaxée facilement aurait pu le mois dernier blesser des enfants lorsqu’elle est tombée (sur le temps de la récréation de l’après-midi) !
Comment cela est-il possible ?
Sa réparation n’est toujours pas terminée (voir photos ci-jointes).
Enfin, nous avons pu remarquer qu'une des grilles d'évacuation des eaux usées à côté des sanitaires dans la cour n'est pas scellée.
Les enfants peuvent donc la soulever et se coincer les doigts ou une main.
Vous dire encore que la pissotière et les lavabos ont été pensés plutôt pour des maternelles.
Une majorité de garçons évitent cette pissotière commune (voir photo) qui ne prête pas à être à l’aise.
Le personnel de service a de grandes difficultés pour entretenir l’hygiène de ces sanitaires.
Le carrelage prévu à bonne hauteur sur les murs (notamment autour des toilettes et de la pissotière) n’a toujours pas été mis en place.
Sur le plan de l’encadrement, la surveillance de ces sanitaires en l’état actuelle des choses nécessite une grande attention du personnel de l’école (nous connaissons les difficultés d’encadrement sur les écoles).
Les contribuables asniérois que sont les parents d’élèves de l’école Mauriceau ont dû jouer certes de malchance entre le fait qu’un architecte n’ait pas su penser un projet d’une collectivité d’école élémentaire de 450 enfants, le souci budgétaire sans doute et certainement le choix du ou des prestataires !
Aussi, nous avons le devoir de vous informer que nous soutiendrions une plainte de famille si malheureusement un autre accident grave survenait.
Vous trouverez ci-joint une série de photos prises lors de notre dernière visite afin que vous ayez une vision assez claire de la situation en détail (ou qu’éventuellement vous puissiez en faire part au(x) prestataire(s) concerné(s)).
Suite à une première réunion du 28 juin afin de lister et acter les rectifications, un courrier des APE listant précisément les divers soucis persistants en date du 13 septembre, les remontées régulières du Directeur de l’école et les informations données à Mme Bitton-Cohen lors du Conseil d’école le 5 novembre, nous sommes dubitatifs devant la proposition d’une réunion supplémentaire et craignons encore une perte de temps.
Nous comptons sur vous pour que ces problèmes soient réglés au plus vite et que tous, encadrants comme parents, puissent être enfin sereins.
Sincèrement.
GPC Mauriceau PEEP Mauriceau FCPE Mauriceau "
Courrier destiné à la Mairie (Mme Baillet, Mr Lemoine) du 13 septembre, signé par les 3 APE : GPC, FCPE et PEEP
" Madame, Monsieur,
Des compléments de travaux sur l’école Mauriceau, concernant notamment les toilettes, devaient se faire durant l’été comme il avait été annoncé.
Les soucis de sécurité et de propreté qu’occasionnait l’agencement des toilettes devaient être réglés durant cet été où, de plus, le Centre de Loisirs était fermé durant six semaines.
Nous avons été désagréablement surpris de constater en cette rentrée, lors d’une visite de vérification par les trois associations de parents d’élèves, qu’une majorité importante de ces rectifications n’avaient pas été effectuées.
L’entreprise en charge des travaux est venue rectifier deux petites choses lors de la dernière semaine d’août, semaine de prérentrée durant lequel le Centre de Loisirs était donc ouvert :
Concernant les toilettes :
âgés).
Concernant la grille de la nouvelle sortie côté parc :
Les plaques galvanisées qui devaient être installées n’étant pas aux bonnes dimensions, la grille de sortie permet toujours un contact et une proximité avec l’extérieur de l’école, qui inquiètent certains parents. Il serait bien qu’elles soient rapidement posées et aux bonnes dimensions.
Autre souci, qui celui-ci ne dépend pas de l’entreprise en charge des travaux, mais que nous tenons à vous signaler du fait de son importance :
Des personnes viennent se stationner à la hauteur de la sortie de l’école (sans même parler des camions relatifs aux travaux du parc qui y stationnent à 16h30 !) alors que cet endroit est réservé exclusivement à la sortie de l’école et à l’emplacement réservé aux pompiers.
Outre l’aspect sécuritaire qui va de soi, compte tenu de l’agencement de cette nouvelle sortie cela n’arrange pas les difficultés qu’ont les parents à avoir une visibilité de leur(s) enfant(s) lors de la sortie de 16h30 dont l’affluence reste importante.
L’entreprise en charge des travaux avait tout l’été, dont six semaines sans accueil du Centre de Loisirs sur l’école, pour procéder aux rectifications qui avaient été demandées et validées au mois de juin dernier (ci-dessous extrait de CR de Frédérique Helmé-Guizon à ce sujet suite à la réunion du 28 juin).
Elles vont donc devoir se faire sur cette année scolaire ou durant les vacances scolaires où le centre de Loisirs sera en accueil.
L’accès des toilettes extérieures sera donc encore une fois inaccessible pour les enfants et va engendrer en conséquence une organisation journalière pénible pour les équipes d’encadrement (déjà vécue l’année dernière).
Vous comprendrez nos inquiétudes et notre mécontentement quant à cette situation.
Nous espérons que les choses puissent rapidement rentrer dans l’ordre afin que les enfants, les équipes de l’école et du Centre de loisirs ainsi que les parents puissent passer une année sereine.
Pour finir sur une note positive, nous avons été ravis d’entendre le contentement des équipes de l’école au sujet du nettoyage de l’été de grande qualité.
Cordialement.
Audrey VERNET Carine GREGOIRE Mireille PRINCE
GPC Mauriceau PEEP Mauriceau FCPE Mauriceau
06 65 24 09 05 06 62 68 27 69 06 66 20 94 01"
" Madame, Monsieur,
Des compléments de travaux sur l’école Mauriceau, concernant notamment les toilettes, devaient se faire durant l’été comme il avait été annoncé.
Les soucis de sécurité et de propreté qu’occasionnait l’agencement des toilettes devaient être réglés durant cet été où, de plus, le Centre de Loisirs était fermé durant six semaines.
Nous avons été désagréablement surpris de constater en cette rentrée, lors d’une visite de vérification par les trois associations de parents d’élèves, qu’une majorité importante de ces rectifications n’avaient pas été effectuées.
L’entreprise en charge des travaux est venue rectifier deux petites choses lors de la dernière semaine d’août, semaine de prérentrée durant lequel le Centre de Loisirs était donc ouvert :
- Du plexiglas a été posé sur les deux premières rangées des lucarnes murales (“mur d’escalade” pour les enfants), comme il avait été annoncé ;
- Du carrelage a été posé au sol autour des évacuations d’eaux, de telle manière qu’il se trouve un léger surélèvement et l’écoulement ne peut toujours pas se faire de façon efficace. Les défauts au niveau de la pente du sol perdurent, ce qui entraine la présence de flaque d’eau stagnante.
Concernant les toilettes :
- Point primordial sur le plan de sécurité, les portes des toilettes n’ont pas été sécurisées par des protections en caoutchouc (en vue de protéger les plus petits) comme il a été demandé suite à trois accidents (dont un sérieux) où des enfants se sont faits coincés les doigts l’année dernière. Nous venons d’apprendre que ce Mardi 10 septembre dernier, une petite fille, Margo, s'est fait coincer le bout des doigts dans une des portes. L'infirmière de l'école a contacté les parents et conseillé de faire faire une radiographie afin de contrôler l'état des phalanges. Le directeur du centre de loisirs a fait une déclaration d'accident. Cette situation ne peut perdurer.
- La porte du local d’entretien se trouvant entre les toilettes des filles et ceux des garçons, dans lequel sont stockés les produits d’entretien et se trouvent divers matériels, ne comporte pas de serrure du tout (même pas un loquet).
- Question hygiène, du carrelage devait être mis jusqu’à bonne hauteur sur les murs, afin de permettre un nettoyage plus efficace et une hygiène maximale. Ce n’est toujours pas le cas.
âgés).
- Reste donc aussi le souci d’écoulement d’eaux au sol, ne permettant pas une propreté maximale. Et nous le rappelons, cela reste des toilettes pratiquées par des enfants, ce sur une école d’un effectif de 440 élèves !
Concernant la grille de la nouvelle sortie côté parc :
Les plaques galvanisées qui devaient être installées n’étant pas aux bonnes dimensions, la grille de sortie permet toujours un contact et une proximité avec l’extérieur de l’école, qui inquiètent certains parents. Il serait bien qu’elles soient rapidement posées et aux bonnes dimensions.
Autre souci, qui celui-ci ne dépend pas de l’entreprise en charge des travaux, mais que nous tenons à vous signaler du fait de son importance :
Des personnes viennent se stationner à la hauteur de la sortie de l’école (sans même parler des camions relatifs aux travaux du parc qui y stationnent à 16h30 !) alors que cet endroit est réservé exclusivement à la sortie de l’école et à l’emplacement réservé aux pompiers.
Outre l’aspect sécuritaire qui va de soi, compte tenu de l’agencement de cette nouvelle sortie cela n’arrange pas les difficultés qu’ont les parents à avoir une visibilité de leur(s) enfant(s) lors de la sortie de 16h30 dont l’affluence reste importante.
L’entreprise en charge des travaux avait tout l’été, dont six semaines sans accueil du Centre de Loisirs sur l’école, pour procéder aux rectifications qui avaient été demandées et validées au mois de juin dernier (ci-dessous extrait de CR de Frédérique Helmé-Guizon à ce sujet suite à la réunion du 28 juin).
Elles vont donc devoir se faire sur cette année scolaire ou durant les vacances scolaires où le centre de Loisirs sera en accueil.
L’accès des toilettes extérieures sera donc encore une fois inaccessible pour les enfants et va engendrer en conséquence une organisation journalière pénible pour les équipes d’encadrement (déjà vécue l’année dernière).
Vous comprendrez nos inquiétudes et notre mécontentement quant à cette situation.
Nous espérons que les choses puissent rapidement rentrer dans l’ordre afin que les enfants, les équipes de l’école et du Centre de loisirs ainsi que les parents puissent passer une année sereine.
Pour finir sur une note positive, nous avons été ravis d’entendre le contentement des équipes de l’école au sujet du nettoyage de l’été de grande qualité.
Cordialement.
Audrey VERNET Carine GREGOIRE Mireille PRINCE
GPC Mauriceau PEEP Mauriceau FCPE Mauriceau
06 65 24 09 05 06 62 68 27 69 06 66 20 94 01"
Extrait de CR, du 28 juin 2013 suite à la réunion de chantier :
“Nous avons pu citer tous les problèmes que nous rencontrions concernant les sanitaires, et notamment :
- Problème de non évacuation de l’eau au sol (qui avait été notée parmi les réserves de la réception de chantier, et donc déjà prévu à refaire)
- Les murs non carrelés qui vont se salir extrêmement rapidement, et s’abimer au nettoyage au jet d’eau du sol sur la partie basse
- Les pavés de verre qui servent de mur d’escalade aux enfants
- Les portes extérieures, particulièrement lourdes, sur lesquels il manque des “bloc-porte” et à revoir réglage des “grooms” pour éviter qu’elles ne se referment trop fortement
- Les portes intérieures très coupantes, avec les problèmes de doigts pincés
- Les urinoirs garçons, d’une part trop bas pour les plus grands, d’autre part pas individuels donc ne laissant aucune intimité
A l’issue de la réunion, il a été acté :
Que le sol allait être revu pour une évacuation meilleure
Que la nouvelle technique de nettoyage du sol était donné ce jour même aux dames de service
Que les murs allaient être carrelés à mi-hauteur
Que les “niches” où se trouvent les pavés de verre les plus bas allaient être “bouchées” par un pavé de verre à l’intérieur, et ne seront ainsi plus accessibles aux enfants pour escalade
Qu’ils allaient demander au fournisseur des portes intérieures s’il avait un système anti-pince-doigt, ou envisager de poser des caoutchoucs le long des charnières comme cela se fait en maternelle
Portes extérieures : les grooms vont être réglés, un système permettant de bloquer les portes ouvertes si on le souhaite sera posé, ce qui évitera un certain nombre de manipulations aux enfants
Les urinoirs garçons devraient être revus
Nous pouvons être assez satisfait de cette réunion : nous avons été écoutés et entendus, sur tous les points.
Reste à en vérifier la bonne réalisation. La plupart des travaux devraient être effectués pendant l’été.
Il faudra s’assurer que tout a bien été réalisé à la rentrée de septembre.”